OLG Hamburg, Urteil vom 17.12.2003 - 5 U 83/03
Wird Anspruch auf Vertragsstrafe erhoben, ist diese gemäß § 288 Abs. 1 BGB
mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Eine Entgeltforderung in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz
(im Sinne des § 288 Abs. 2 BGB wenn der Vertragspartner kein Endverbraucher ist),
liegt nicht vor, wenn ein Anspruch auf Vertragsstrafe erhoben wird.
Quelle:
www.meistertipp.de
Baurechtsurteile.de Beitrag 396
Vertragsstrafe im Bauvertrag – Höhe des Zinssatzes?
| Das könnte Sie auch interessieren: | |
Urteilssuche
Werbelinks
Abnahme von Bauleistungen
Bauherren-Handbuch
Ein Bautagebuch
Einführung in die VOB/B
Feuchtigkeit im Haus
Mangelhafter Schallschutz
Pfusch am Bau: Bauwerksabdichtung
Risse in Beton und Mauerwerk
Schäden an Bodenbelägen
Schäden an Gebäuden
Schäden an Estrichen
Schimmel im Haus
Schlüsselfertig bauen
Wärmedämmverbundsysteme
Bauherren-Handbuch
Ein Bautagebuch
Einführung in die VOB/B
Feuchtigkeit im Haus
Mangelhafter Schallschutz
Pfusch am Bau: Bauwerksabdichtung
Risse in Beton und Mauerwerk
Schäden an Bodenbelägen
Schäden an Gebäuden
Schäden an Estrichen
Schimmel im Haus
Schlüsselfertig bauen
Wärmedämmverbundsysteme
Wichtige Information:
| Das Projekt Baurechtsurteile wird 2012 eingestellt. Sollten Sie Interesse an einer Übernahme haben, so setzen Sie sich bitte unter Abgabe Ihres Angebotes mit uns in Verbindung info@baurechtsurteile.de |
Top Thema
| Ein Nachbar kann dem anderen nicht vorschreiben, zu welchen Zeiten er seine Rolläden betätigen darf, auch wenn das Kind von dem Lärm geweckt wird. Die Beeinträchtigung durch das Betätigen der Rolläden ist objektiv geringfügig und gehört zum normalen Gebrauch einer Wohnung. |
| Weiterlesen... |
