LG Celle, Urteil vom 05.06.2003 - 14 U 184/02
VOB/B § 8 Nr. 3 Abs. 1, § 11
Heben die Parteien einen ursprünglich vereinbarten
Fertigstellungstermin, der überschritten worden ist, einvernehmlich auf
und vereinbaren, dass die Restarbeiten zu einem neuen Termin zum
vertraglich vereinbarten Preis fertig gestellt werden sollen, ist davon
auszugehen, dass die ursprüngliche Vertragsstrafenregelung nicht mehr
gelten soll, wenn dazu keine neue Regelung getroffen worden ist.
Amtlicher Leitsatz
Baurechtsurteile.de Beitrag 258
Neuer Fertigstellungstermin, ursprüngliche Vertragsstrafenregelung ungültig!
| Das könnte Sie auch interessieren: | |
Urteilssuche
Werbelinks
Abnahme von Bauleistungen
Bauherren-Handbuch
Ein Bautagebuch
Einführung in die VOB/B
Feuchtigkeit im Haus
Mangelhafter Schallschutz
Pfusch am Bau: Bauwerksabdichtung
Risse in Beton und Mauerwerk
Schäden an Bodenbelägen
Schäden an Gebäuden
Schäden an Estrichen
Schimmel im Haus
Schlüsselfertig bauen
Wärmedämmverbundsysteme
Bauherren-Handbuch
Ein Bautagebuch
Einführung in die VOB/B
Feuchtigkeit im Haus
Mangelhafter Schallschutz
Pfusch am Bau: Bauwerksabdichtung
Risse in Beton und Mauerwerk
Schäden an Bodenbelägen
Schäden an Gebäuden
Schäden an Estrichen
Schimmel im Haus
Schlüsselfertig bauen
Wärmedämmverbundsysteme
Wichtige Information:
| Das Projekt Baurechtsurteile wird 2012 eingestellt. Sollten Sie Interesse an einer Übernahme haben, so setzen Sie sich bitte unter Abgabe Ihres Angebotes mit uns in Verbindung info@baurechtsurteile.de |
Top Thema
| Führt der einzige Weg für die Baufahrzeuge über das Grundstück des Nachbarn, kann dieses vorübergehende Befahren des Grundstücks nicht zu einem Beschwerdewert von über 600,- EUR führen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. |
| Weiterlesen... |
